FIDIC, her biri kapak rengiyle tanınan bir standart sözleşme serisi yayınlamaktadır. Doğru kitabın seçilmesi, uluslararası bir projede alınan en önemli kararlardan biridir: Tasarımı kimin yapacağını, başlıca risklerin kime ait olacağını ve Yükleniciye nasıl ödeme yapılacağını belirler. Daha sonra ortaya çıkan pek çok uyuşmazlığın kökeninde, projeye uygun olmayan bir kitabın seçilmiş olması yatar. Başlıca FIDIC kitapları Kitap Adı Tasarım…
FIDIC, her biri kapağının rengiyle tanınan bir dizi standart sözleşme yayınlamaktadır. Doğru sözleşmeyi seçmek, uluslararası bir projede alınacak en önemli kararlardan biridir: Bu karar, projenin kimin tarafından tasarlanacağını, ana risklerin kim tarafından üstlenileceğini ve yükleniciye ödemenin nasıl yapılacağını belirler. Daha sonra ortaya çıkan birçok ihtilaf, aslında…
Süre uzatımı, inşaat projelerinde en sık görülen talep türlerinden biridir ve en çok tartışılan konulardan biridir. Geçerli bir süre uzatımı, Yükleniciyi gecikme tazminatlarından korur ve genellikle ilgili tüm maliyet taleplerinin temelini oluşturur. Ancak FIDIC kapsamında, bu haktan yararlanma, talebin ne zaman ve nasıl yapıldığına en az… kadar bağlıdır.
Süre uzatımı, inşaat projelerinde en sık karşılaşılan ve en çok uyuşmazlığa konu olan hak talebidir. Haklı bir süre uzatımı, yükleniciyi gecikme tazminatından korur ve çoğu zaman ek maliyet talebinin de temelini oluşturur. Ancak FIDIC sözleşmelerinde bu hak, olayın kendisinden çok, talebin nasıl ve ne zaman ileri sürüldüğüne bağlıdır. Süre uzatımı talebi nedir? Süre uzatımı talebi,…
Uyuşmazlık Önleme ve Çözüm Kurulu (Dispute Avoidance/Adjudication Board – DAAB), FIDIC 2017 sözleşmeleriyle getirilen en önemli yeniliklerden biridir. Doğru kullanıldığında uyuşmazlıkların büyümesini önler. Geç atandığında ya da bir formalite olarak görüldüğünde ise tahkime giden yolda yalnızca bir usul aşamasına dönüşür. DAAB nedir? DAAB, FIDIC 2017 Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap’ın 21. Maddesi kapsamında İşveren ve…
Anlaşmazlık Önleme/Karar Kurulu (DAAB), FIDIC 2017 paketindeki en önemli değişikliklerden biridir. Doğru kullanıldığında, anlaşmazlıkların tırmanmasını önler. Geç kullanıldığında veya bir formalite olarak ele alındığında ise, tahkime giden yolda prosedürel bir adımdan öteye geçemez. DAAB nedir? DAAB, tek kişiden oluşan bir heyet…
Bu makale, ilk olarak 2021 yılında Equitas FIDIC Makale Serisi’nin 2. sayısı olarak yayınlanmış ve web için güncellenmiştir. Özet: FIDIC sözleşmelerinde planlama, ihale aşamasında başlar ve garanti süresinin sonuna kadar devam eder. ‘Temel Tarih’, kesin teminatın verilmesi, İşe Başlama Tarihi ve Madde 8.3 kapsamındaki iş programı, ileride yaşanabilecek gecikme uyuşmazlıklarının sonucunu doğrudan belirler. Taraflarca kabul…
Arka Plan: Uluslararası inşaat projeleri alanında, uyuşmazlık yönetimi, işlerin kendisinin yönetimi kadar hayati öneme sahiptir. Tahkim, nihai uyuşmazlık çözümü için hâlâ en kesin yöntem olmakla birlikte, sektörde Uyuşmazlık Karar Kurulları (DAB’ler) ve Uyuşmazlık Önleme ve Karar Kurulları’na (DAAB’ler) giderek daha fazla başvurulmaktadır. Bunların giderek daha yaygın olarak kullanılmasına rağmen…
Giriş İnşaat hukuku ve uyuşmazlık yönetimi alanında, işlerin hızlandırılması (acceleration) sonucunda ortaya çıkan maliyetlerin tahsili, işverenler ve yükleniciler arasında süregelen en karmaşık ihtilaf konularından biridir. FIDIC, JCT ve NEC gibi uluslararası standart sözleşme formları, işveren tarafından talimat verilen hızlandırma çalışmaları için açık hükümler içerse de, yüklenicinin işverenden kaynaklanan gecikmeleri telafi etmek amacıyla tek taraflı olarak hızlandırma…
Arka Plan: İnşaat hukukunun karmaşık yapısı içinde, işlerin hızlandırılmasıyla ilgili masrafların karşılanması konusu hâlâ sıkça tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir. FIDIC, JCT ve NEC gibi birçok standart sözleşme metni, talimat üzerine yapılan hızlandırma işlemlerine ilişkin açık hükümler içermekle birlikte, bir yüklenicinin …’nın etkisini hafifletmek amacıyla tek taraflı olarak işleri hızlandırması durumunda durum daha karmaşık bir hal almaktadır.